您的当前位置:主页 > 业务领域 > 建筑工程 > 正文

​拖欠工程款,应当如何维权?

2019-03-01

案件事实:

原告与被告于2012年1月10日签订了《阿坝州阿坝县安羌水电站(扩容)土建工程施工协议》,承建了由被告发包的安羌水电站土建施工工程。在土建施工工程协议签订后,原告按约组织机械设备及人员进场施工。后因原被告双方签订的合同项目中存在较多缺项项目,双方为此于2014年3月18日在原合同基础上又签订了《阿坝州阿坝县安羌水电站(扩容)土建施工工程合同补充协议书》,继续对被告发包的安羌水电站闸坝工程进行施工。但是,在工程施工过程中,因被告未按双方合同约定按时足额支付原告工程进度款,严重的影响了工程施工的进度,原告为此多次找到被告,要求被告按约支付工程款,但被告却总是以资金困难为由未予支付,以致2014年10月28日安羌水电站工程全部停工。

根据相关结算资料显示,原告进场施工至今完成的工程量折合工程价款为54,067,513元,扣除按合同约定的甲方供材料的材料款及已支付的24,475,000元款项后,被告尚欠原告13,810,681元工程款未支付。另外被告还应退还原告的保留金、质量保证金5,406,766元,以及投标时原告所交的投标保证金150,000元。被告拖欠安羌水电站工程欠款及应退还的质保金、保留金、投标保证金合计19,367,447元。此外,被告还拖欠原告工程月进度款利息。经原告申请的司法鉴定结论显示,现被告拖欠原告工程遗留问题及各项索赔费用合计14,372,069.9元未支付。在此之前原告曾多次联系被告要求支付所拖欠的工程款项,但是被告一直推诿至今仍未支付。

被告辩称:

合同关系属实,但对是否解除合同需被告方商量后再确定。对拖欠的工程款、质保金、保证金、投标保证金19,367,447元系原告单方数据,被告不予认可。对拖欠工程月进度款利息的基数有异议,但对按照银行的利率计算无异议;对工程索赔款14,372,069.9元及工程索赔款的计算都有异议。鉴定报告是按照2016川建法(2016)19号文的标准计算的。实际招标合同约定了按照2007水电定额计算。关于原告的优先受偿权,因被告正在与第三方洽谈收购本案所涉的安羌水电站的问题,故优先受偿权需下一轮原告省水工局与收购方谈。

法院判决:

原被告签订的《阿坝州阿坝县安羌水电站(扩容)土建工程施工协议》及《阿坝州阿坝县安羌水电站(扩容)土建施工工程合同补充协议书》因被告未按约支付工程价款,合同无法继续履行应于2015年7月7日解除。

合同解除后,被告应向原告支付拖欠的工程价款13,810,681元,应退还原告缴纳的投标保证金150,000元,应支付按工程结算款的5%同步扣除的质保金和保留金均为2,703,383元。被告违约,应以工程价款13,810,681元为基数,从2015年5月9日起按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算违约金。因被告不按约履行合同义务给原告造成的机械设备闲置、人员窝停工损失,被告应支付原告的工程索赔款合计为7,786,699.9元。原告在工程价款13,810,681元范围内就该建设工程折价或拍卖的价款优先受偿。

律师建议:

建筑工程施工合同纠纷中拖欠工程款从而导致损失的案例屡见不鲜,那么如何在诉讼中维护自己的合法权益呢?

1.  要及时的解除合同。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条规定,发包人未按约定支付工程价款致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。故本院对原告解除两份协议的诉讼请求予以支持。同时结合《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定,要求对方对于损失予以补偿。

2.  注意保留相关证据。在建筑工程相关的纠纷中,往往涉及的证据材料复杂并且数量庞大,这是就要仔细的保留例如结算单、工程索赔意向书等相关可以证明损失的证据。

3.  对于相应的损失,要及时或者在法庭上提出鉴定的申请,通过科学鉴定的方式确认自己的损失,同时鉴定机构作为有资质的有能力进行鉴定的单位,他们鉴定意见也具有相当的法律效力。
 

安徽大森律师事务所版权所有 皖公网安备  34010402701378号 皖ICP备19005553号-1
0564-321 3140